간접비2 건설변호사, 간접비 청구소송 건설변호사, 간접비 청구소송 '공사비 제값받기' 이뤄지기 위해선 간접비에 대한 인정범위, 정산방식 등에 대해 유의해야 건설변호사 김채영 변호사 건설공사 간접비 청구소송은 시공사의 책임이 없는 공사기간연장의 사유가 발생됐을 때, 시공사의 간접노무비와 경비 등 추가비용을 청구하는 것이다. 이어지고 있는 건설경기 침체로 인한 과당경쟁과 최저가 낙찰제, 실적공사비제도 등으로 인해 건설사의 경영난이 심화되면서 관련 소송 건수도 증가하고 있다. 건설사가 철도시설공단과의 간접비 청구소송에서 승소 받아내 그런데 최근 공사기간 연장에 따른 간접비 청구소송에서 법원이 또다시 건설사의 손을 들어줘 세간의 이목이 집중되고 있다. 수원지방법원 제7민사부는 분당선 연장선 6공구 시공사인 D건설산업이 제기한 공기 연장에 따른 간접.. 2014. 9. 5. 발주자의 책임으로 발생한 추가 간접비 떠넘기려한다면, 전담변호사와 철저한 준비과정을 통해 ‘공사간접비 청구소송’ 제기해야 발주자의 책임으로 발생한 추가 간접비 떠넘기려한다면, 전담변호사와 철저한 준비과정을 통해 ‘공사간접비 청구소송’ 제기해야 얼마 전 법원에서 A시에서 도급을 받아 도시기반시설 조성공사를 한 건설업체 4곳이 A시를 상대로 낸 ‘공사간접비 청구소송’에서 원고 일부 승소판결을 한 사례가 있었다. 사건의 개요는 이렇다. B건설업체 등 4곳은 A시로부터 도시기반시설 조성공사를 도급받아 4년 후 공사를 끝내기로 계약했다. 그러나 지장물 보상이나 토지보상 지연, 문화재 출토, 동절기. 강우 등의 이유로 공사기한이 4년 정도 지연되었고, B업체 등은 A시에게 간접노무비, 경비, 일반관리비 등 간접공사비를 추가 지급하라고 요청했다. 하지만 A시는 “공사기간이 연장될 때마다 설계변경, 물가변동 등을 감안해 계약금을 조정했고.. 2013. 10. 22. 이전 1 다음
